广东宏大爆破股份有限公司关于公司提起诉讼的公告|宁夏_新浪财经

原标题：广东宏大爆破股份有限公司关于公司提起诉讼的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次诉讼受理的基本情况

　　近日，广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”及“原告”）就与宁夏泰华大石头煤业有限公司的建设工程施工合同纠纷一案，向石嘴山市中级人民法院提出诉讼。公司于2020年8月3日收到宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院的《受理案件通知书》（（2020）宁02民初83号），目前尚未开庭审理。现将本次诉讼的有关情况公告如下：

　　二、有关本案的基本情况

　　（一）诉讼各方当事人情况

　　1、原告：广东宏大爆破股份有限公司，住所地：广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21楼。

　　法定代表人：郑炳旭，公司董事长。

　　2、被告一：宁夏泰华大石头煤业有限公司，住所地：宁夏石嘴山市大武口区长胜路长平巷１－１号。法定代表人：禹学坤，该公司董事长。

　　3、被告二：宁夏泰华实业集团有限公司（即被告一控股股东），住所地：宁夏银川市兴庆区民族北街24号。法定代表人：禹学坤，该公司董事长。

　　4、被告三：禹学峰，身份证号：640204196406XXXXXX

　　5、被告四：朱艳，身份证号：640202195406XXXXXX

　　6、被告五：禹学坤，身份证号：640204196801XXXXXX

　　7、被告六：马宏伟，身份证号：640103196409XXXXXX

　　8、被告七：张宁生，身份证号：642102196302XXXXXX

　　注：被告三、四、五、六、七为被告二股东。

　　（二）本案案情基本情况介绍

　　2013年7月8日，公司（即原告）与宁夏泰华大石头煤业有限公司(即被告一)签订《宁夏泰华大石头煤业有限公司大石头露天剥离工程承包合同》（原合同），合同约定由公司作为承包人，承包被告一位于宁夏回族自治区石嘴山市大石头露天煤矿的基建期基础设施建设工程、露天煤矿常温区域及高温区域岩石剥离施工工程（包括穿孔、爆破、采装、运输、排土及场内道路和排土场维护等岩石剥离施工内容及高温区的特殊技术处理）及大石头煤业要求的其他爆破工程。原告的合同义务是按照合同约定的要求与工期完成承包内容，被告一作为发包方应按照合同约定按时向原告支付工程款及其他费用，合同工期约十年。

　　2014年5月15日，公司与被告一针对上述原合同又签订了《宁夏泰华大石头煤业有限公司大石头露天煤矿剥离工程补充协议书》（以下简称“补充协议”），补充协议对“合作经营的方式”、“应收账款偿还的保障措施”、“担保措施”及“保密条款”分别进行了约定。其中“担保措施”约定下列事项为原合同以及补充协议的顺利履行提供担保：（1）被告三、被告四、被告五、被告六、被告七、郝卫兴提供连带责任保证担保以及上述6人合计持有的被告二98.6%的股权质押担保；（2）被告二（持有被告一100%股权）提供保连带责任保证担保并以持有的被告一100%的股权及其他标的的股权质押担保；（3）被告三及被告二的房产作抵押担保；（4）被告一将大石头煤矿的全部采出煤炭出质给公司，作为还款的质押担保。补充协议签订后，上述各项担保双方均另行签订了担保合同，但担保人在签订担保合同后，却未能按约配合办理登记手续，导致抵押和质押权未设立。

　　综上，公司已经按照合同约定履行了施工建设义务，但被告一一直未按照合同约定按时支付工程价款及相应利息，违反法律规定和双方约定。为维护公司的合法权益，公司特诉至石嘴山市中级人民法院，请求法院依法裁决。

　　（三）诉讼请求

　　1、判令解除公司与被告一签订的原合同及补充协议；

　　2、判令被告一支付工程欠款人民币141,688,715.22元及迟延付款违约金107,676,861.15元，合计249,365,576.37元；

　　3、判令被告一偿还公司超过1.7亿元垫付款的利息10,482,007.97元；

　　4、向公司支付停工期间人工费用18,618,994.8元和设备闲置损失费7,716,140.32元；

　　以上合计286,182,719.63元。

　　5、判令被告二、被告三、被告四、被告五、被告六、被告七对上述诉讼请求承担连带清偿责任;

　　6、判令被告二、被告三、被告四、被告五、被告六、被告七在提供抵、质押物的价值范围内对上述请求承担连带清偿责任；

　　7、判令公司对被告一提供质押的煤炭的拍卖、变卖价款享有优先受偿权；

　　8、本案诉讼费、保全费由被告承担。

　　三、本案件判决或裁决情况